关闭
关闭

61阅读

装饰装修合同纠纷-装饰装修合同

发布时间:2018-03-10 所属栏目:家居新闻

一 : 装饰装修合同

  装饰装修合同一:

  委托方(甲方): 承接方(乙方):

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。

  一、工程地点:____区____街____单元____室

  二、形式结构:____层式 ____室____厅____厨____卫

  三、工程项目:

  1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80*80瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺30*30瓷砖,要求平整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖,要求平整。

  2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。

  四、承包方式:甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期间的午餐供应,乙方负责施工。

  五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。

  六、工程造价:材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费_____ ____元人民币。

  七、付款方式:为确保工程质量,暂扣500元押金,xx 年 4 月_ _日至 xx 年 7 月 日内无任何问题,将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费,

  八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

  甲方: 乙方:

  签字(盖章): 签字(盖章):

  联系电话: 联系电话:

  年 月 日 年 月 日

  ----------

  甲方(发包方):

  身份证号码:

  乙方(承包方):

  身份证号码:

  双方协商,订立本协议,以共同恪守。如下:

  一、工程项目:

  1、三个房间(两卧室、一客厅,以下简称三个房间)打地角线,包暖气及管线(客厅要对称),房顶四周打石膏线,包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料,客厅、卧室打腻子,刷立邦漆两次。

  2、通阳台的门窗处打一吧台,上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜,包阳台、铺磁砖、吊pvc板。

  3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶,屋顶吊pvc板;厨房地面铺磁砖,打一灶台。

  4、房间电源线路根据甲方要求适当调整,客厅门后一多用途柜(底下放鞋,上面挂衣服)。

  5、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。

  二、承包方式:

  甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方负责施工。

  三、质量标准:

  施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。

  四、施工期限:

  二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日,如不能按期完成,每天将处罚金五十圆。

  五、工程造价:

  材料由甲方提供,甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。

  六、付款方式:

  工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内一次将装修人工费付清。

  七、其它问题:

  装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。

  八、本协议一式两份,甲、乙方各执一份,具有相同效应。

  甲方: 乙方:

  签字(盖章): 签字(盖章):

  年 月 日 年 月 日

  装饰装修合同二:

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):(施工工程队负责人)

  身份证:联络方式:

  家庭住址:

  第一条工程概况

  1.装潢施工地点:

  2.住房结构:砖混结构;房型__房__厅__套,建筑面积约__平方米。

  3.承包方式:

  4.装饰施工内容:甲方住房的水电改造工程,墙体改造,墙体拆除,墙面及地面拆除,地砖、瓷砖铺贴,吊顶安装,门窗拆除,包水管,顶面、墙面涂料,厨具、洁具、灯具安装,隔断制作,搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于采购及搬运工程的补充约定:甲方所有采购都由乙方协助完成,甲方在采购过程中,承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况,则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场)。

  5.总价款:____元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费),乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大写(人民币______整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。

  6.工期:自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工,工期约__天。另,如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行。

  第二条关于乙方职责的约定

  1.乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责,对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方,提供材料需求,现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中,产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失,甲方只针对乙方(即)提出赔偿。

  2.乙方在装修过程中,需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况,需与甲方协商并且获得认可)。

  3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,可以要求乙方无条件更换。

  第三条关于材料供应的约定

  1.全部工程用装修材料均由甲方提供,装修施工设备、工具由乙方提供。

  2.甲方负责采购供应的材料,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。

  3.乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作(瓷砖除外)。

  4.为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购,以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误,造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担,或者由乙方负责运输退回供应商。

  5.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本协议规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  第四条关于工程质量及验收的约定

  1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

  2.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  3.由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。

  4.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。

  5.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如窗户,橱柜防火门,台面等),甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合,并避免造成整体工期的延误。

  6.工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

  7.工程竣工:乙方应提前二天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

  8.工程保修期一年,从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用。

  第五条关于安全生产和防火的约定

  1.甲方提供的施工要求(见上述第三条)及与乙方协商,且施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,乙方负责修复和赔偿。

  2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工。

  3.乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,产生任何事故的责任完全由乙方负责。

  第六条关于工程价款及结算的约定

  1.工程款付款方式:经双方认可,工程款付款时间表如下:

  协议签订完毕,水电改造完成并验收合格后,甲方支付乙方____元整

  所有瓷砖铺贴完成并验收合格后,甲方支付乙方____元整

  所有工程竣工,验收合格之后,甲方支付乙方____元整

  剩余______元作为质量保证款,甲方入住三个月内支付。

  合计______元整。

  第七条其它事项

  1.甲方工作:

  (1)甲方应在开工当天,向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

  (2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。

  2.乙方工作:

  (1)参加甲方召集的现场交底。

  (2)全权负责协议履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员,乙方应提前通知甲方,并取得甲方同意。

  第八条违约责任

  1.甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。

  2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元违约金。

  3.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  4.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。

  5.工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。

  第八条纠纷处理方式

  因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本协议约定向:

  ____区仲裁委员会申请仲裁;

  ____人民法院提起诉讼

  第九条协议的变更和解除

  1.协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充条款。

  2.施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,解除本协议。

  3.如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止协议,而无需获得乙方的认可。

  第十条附则

  1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙____把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁____套,由乙方当场负责安装交付使用。

  2.本协议签订后,工程不得转包。

  3.本协议一式____份,甲、乙双方各执一份,协议附件为本协议的组成部分,具有同等的法律效力。

  甲方(签字):乙方(签字):

  住址:住址:

  电话:电话:

  身份证号:身份证号:

  签订日期:年月日

  签订地点:____

二 : 装饰装修合同纠纷

随着人们生活水平的提高,大家都希望自己的居室能舒服些。据不完全统计,95%以上的新房购买者都要进行装修,这就给装修市场的兴旺提供了条件。近年来家装投诉一直是热点,今年家庭装修的高峰期又将来临,三联网的编辑小简在此提醒广大业主家庭装修业主要小心这些装饰装修合同纠纷。

一、模糊词汇生事端

在装修合同中,有些含糊不清的说法,责任认定带来了隐患。诸如,让万先生吃了哑巴亏的“按实际发生额计算费用”等。相关人士说,“按实际发生额计算费 用”是个水分很大的概念。什么是实际发生额,也不好界定。一方面,业主无法限制工人的施工损耗,另一方面,工人的人工费用计算也不统一,有按人头算钱的, 也有按项目工时算钱的,业主很难准确地掌握有多少工人干了多长时间。

二、自购建材成负累

一般情况,对于家装公司购买的建材,业主都会比较谨慎,会严格审查其品牌、厂家等,并在合同中注明,但对自己购买的建材却疏忽大意,为家装公司 留下了把柄。如果业主自己购买建材等装修材料时,在合同中务必要标明产品的序号、名称、厂家、品种、规格、数量等内容。有的业主觉得自己采购的东西肯定没 问题,就不在合同中注明,给了家装公司可乘之机。一旦出现问题,家装公司就会据此推卸责任,说是业主购买的建材有问题。

三、“增项”暗藏机关

在家装合同中,一般都会有这样的约定:除由于施工方的原因造成的增项外,业主要求修改和增加的项目由业主承担费用。家装公司就 经常利用这一条款来钻空子,胡乱收取费用。比如,在下水管道的改造中,只标明水管的价钱,但不标明需要用多少管道。最后,实际使用了多少,只能听家装公司 的说法了。对于埋 藏在墙体内的电线等,就更容易发生此类状况了。此外,还有一种情况,有些业主为了使房间个性化,主动要求增加一些设计。本来业主增加项目的做法会打破房间 的整体风格,但家装公司为了多收取增项费,也对此不予制止。

四、“保修”亦不可轻信

虽然现在有的合同也约定,在保修期结束后,业主才付质量保证金(即尾款),但这部分款项通常只占工程款的5%。实际上,家装公司早就从别的地方把这点钱找齐了。即使出了问题,业主拒付质量保证金,家装公司也没多大损失,事情也就这样不了了之了。

三 : 装修合同纠纷的解决方案

装修合同纠纷的解决方案_装修纠纷

业主遇到无良装修公司,出现装修合同纠纷应该如何解决呢?

1、解决装修纠纷的法律法规

针对装修纠纷,有关部门制订了一些规定。如《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部[997]60号《建设工程质量投诉处理暂行规定》、建设部[997]9号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》等法规。《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定,发生了家庭居室装饰装修纠纷,可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉,也可以向当地人民法院提起民事诉讼。

2、解决装修纠纷的五大途径

依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定,消费者与经营者发生消费者权益争议时,可以通过下列途径解决:

1、与装修公司协商解决

2、业主请求消费者协会调解

3、向有关行政部门申诉

4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁

5、向人民法院提出诉讼但必须注意,一般情况下,如提请了仲裁,便不得再向法院提出诉讼。

3、解决装修纠纷的流程

此外,行业规定对纠纷的解决也提供了诸多方法。如一些家居装饰市场规定,解决纠纷按下述流程进行:投诉——调解部受理——质检部根据合同及图纸进行现场核查——调解部、质检部依核查结果进行调解——若双方达成协议则进行维修或返工;若未达成协议或不履行协议,申请仲裁或向法院起诉。

4、解决装修纠纷应有的心态:和平协商

万一出现了纠纷,只要双方心平气和地协商,承担该承担的责任,纠纷便能解决。自己协商不成,一般也只要行政部门出面就可以顺利加以解决。但如果涉及的标的较大或其他对生活影响甚大的纠纷且协商不成,最正规、最有权威和有效的方法只能是打官司了。

四 : 谷居教你避免家装纠纷 把握装修合同关键词

大家都知道装修是个劳心劳力的活儿。(www.61k.com]选择好了装修公司和设计师,本想着大大的松了一口气吧。但接下来的签订合同环节,却不是那么容易的事。谷谷在此告诉大家,一定要了解合同中的一些关键词,以免陷入家装纠纷当中。下面谷谷会给大家介绍装修合同中的关键词,大家一起来了解一下,这样能够避免后来的很多纠纷。

装修纠纷 谷居教你避免家装纠纷 把握装修合同关键词

谷居名词解释:发包方(有权装修的甲方)

谷谷参考过很多合同,而在很多装修合同上,往往会看到发包方这一个字眼,又或者会以甲方来代替。这里的发包方,一般是指该房屋的产权人,如果装修由非产权人负责,那非产权人应该取得产权人的书面同意,或由发包方证明自己对房屋有权装修,发包方应该在有权装修的情况下与装修公司签署合同,否则合同视为无效。

装修纠纷 谷居教你避免家装纠纷 把握装修合同关键词

实际案例:国外的姐姐委托国内的妹妹装修自己名下的房子,妹妹可能无法提供房产证和姐姐的公证委托书。作为专业的装修公司,谷居会要求妹妹以书面形式证明自己对房子有权装修。

谷居名词解释:承包方(有企业资质的乙方)

承包方和发包方是对立面的两个概念,承包方在合同上更多的以乙方来表示,这里指的是必须经过工商行政管理部门核准登记的,并有装修相关资质的企业。例如谷居就是有装修资质的企业哟!

装修纠纷 谷居教你避免家装纠纷 把握装修合同关键词

实际案例:怎样才是符合要求的承包方?发包方在签订合同前,最好查看承包方的《企业法人营业执照》和企业资质证书。如果是与企业的分公司签订合同,签署的合同还需要加盖分公司的上级公司的合同专用章。

谷居名词解释:施工代表(仅负责合同履行)

施工代表的权限问题,是家装中最常出现纠纷的地方。施工代表是承包方(乙方)指派的全权负责合同履行,按照要求组织施工的驻工地代表,施工代表有义务促进工程保质、保量、按期完成。如果施工代表更换,承包方(乙方)需要及时通知发包方(甲方)。在谷居,施工代表就是我们的金牌监理哦!

装修纠纷 谷居教你避免家装纠纷 把握装修合同关键词

实际案例:在施工过程中往往会出现合同变更、设计变更、工程款支付等情况,这时候施工代表无权代表装修公司(承包方)作承诺,施工代表可将甲方意见反馈给公司,甲方应以装修公司的公章和法定代表人签字确认为准。好像谷居这样的,谷居委派的监理将更改的情况反映给公司,公司会重新拟定新的合同并请法定代表人签字。

谷居名词解释:施工人员(小心私自改动引起纠纷)

施工人员是装修公司聘请负责完成合同项目的人。根据装修合同规定,由发包方(甲方)私自与施工人员或者其他管理人员商定更改的施工内容、增加施工项目引起的一切后果,由甲方自负,如果给承包方(乙方)造成损失,甲方应给予赔偿。

装修纠纷 谷居教你避免家装纠纷 把握装修合同关键词

实际案例:装修中这种发包方(甲方)私自与施工人员或者其他管理人员商定更改的施工内容、增加施工项目的情况常有发生。谷谷在这里提醒大家:家装每个项目未必都与设计、合同相一致,比如布水电路的修改、用料的更改等。如果各位业主因为贪图方便,私下与施工人员协商完成更改,后期发现了问题,公司是没有办法负责维修工作的哦。因此,如果业主大大们在对装修设计、合同项目等进行更改时,一定要和谷居进行沟通哦!

谷谷总结:家居装修的合同规范有不少需要注意的地方,消费者要了解清楚合同上涉及的各人员的权利和义务,这样才能在面对突发情况时冷静处理,这对于避免不该发生的纠纷十分有利。

更多家居美图,欢迎关注谷居微信:loveguju

免费帮你设计美丽的家,点击↓↓↓↓↓

装修纠纷 谷居教你避免家装纠纷 把握装修合同关键词

五 : 51刘解放与宁坤刚装饰装修合同纠纷一案

刘解放与宁坤刚装饰装修合同纠纷一案

_______________________________________________________________________________________

(2010)桂市民终字第1302号

民 事 判 决 书

上诉人(一审被告)刘解放。

被上诉人(一审原告)宁坤刚。

一审被告桂林市金宇建筑安装工程公司。

法定代表人匡向荣,该公司总经理。

上诉人刘解放因装饰装修合同纠纷一案,不服桂林市资源县人民法院(2010)资民初字第0020号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭,由审判员李平担任审判长,审判员刘仁香和代理审判员黄漓峰参加合议。本案现已审理终结。

一审法院审理查明:2008年4月18日,宁坤刚作为乙方,桂林市金宇建筑安装工程公司(以下简称金宇公司)作为甲方,刘解放作为金宇公司的代表,双方签订了一份《工程责任承包合同》。合同约定由金宇公司将其承建桂林市资源县城南丹霞花园的1#、2#楼,建筑面积3500平方米的铝合金窗及栏杆外墙乳胶漆包工包料给宁坤刚施工,工程造价为80万元。同日,宁坤刚与金宇公司签订了一份承诺书。宁坤刚承诺:我本人与贵公司责任承包资源县丹霞花园北1#、2#楼铝合金窗及栏杆外墙乳胶漆工程项目,该项目工程款,我本人找承包责任人刘解放索取,不找贵公司。我在施工过程中发生的一切工程质量、工伤事故、民工工资以及材料款等问题全由我本人负责,与桂林市金宇建筑安装工程公司无关,本人承担一切债权债务及相关责任。合同签订后,刘解放于2008年5月13日向宁坤刚收取押金19万元,并约定该押金在2009年7月份退还。2008年5月18日,刘解放与李南云签订了一份协议,又将该工程承包给李南云施工。为此,宁坤刚向刘解放多次催收所交押金,

刘解放以该款用于垫付工程当中,未与开发商结算为由不予退还。宁坤刚为此起诉,要求刘解放及金宇公司退回押金19万元及银行四倍利息,并赔偿损失5万元。

一审法院认为:宁坤刚与金宇公司虽签订了《工程责任承包合同》,但在合同中无预交押金的约定。双方在合同签订后,宁坤刚与刘解放达成预交押金的协议,没有征得金宇公司的同意,且该押金由刘解放收取后,也未将押金存入金宇公司帐户,而是由刘解放直接支配。而在合同签订后,宁坤刚自愿向金宇公司出示了承诺书,承诺在该工程中产生的一切债权债务与金宇公司无关。宁坤刚在向刘解放支付押金时,应当知道刘解放收取押金的行为是其个人行为而非公司行为。因此宁坤刚要求金宇公司承担返还押金的证据不足,不予支持。刘解放以工程发包为名,向宁坤刚收取押金后,在约定的返还期限到后,对宁坤刚所交押金不予返还,并将工程另行发包给他人施工,其违反了诚实信用原则,应承担违约责任。对收取宁坤刚的押金应当予以返还,因此给宁坤刚造成的损失,应承担赔偿责任。庭后,刘解放向一审法院出示书面意见,自愿赔偿宁坤刚未做工程损失30OO0元,对该意见本院予以确认。宁坤刚要求支付其同期银行四倍利息,因双方无约定,只能按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。判决:一、刘解放返还宁坤刚工程押金款19万元及利息 (利息自2009年8月1日起至付清时止,按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算);二、刘解放赔偿宁坤刚损失30000元;三、驳回宁坤刚的其他诉讼请求。

上诉人刘解放不服一审判决,上诉称:上诉人只收取了宁坤刚13万元押金,而不是19万元。上诉人是金宇公司的项目负责人,其承诺给付30000元损失应当由金宇公司承担,宁坤刚缴纳的押金应当在工程结算后,由金宇公司支付。请求撤销一审判决。

被上诉人宁坤刚未作书面上诉答辩。

本院经审理查明的案件事实与一审判决查明的案件事实一致,本院予以确认。

本院认为:债务应当清偿。上诉人刘解放收取了被上诉人宁坤刚给付的工程押金,约

定了退还时间,应当按时归还。在归还期限届满后,上诉人刘解放没有履行归还义务,应当承担相应的违约责任,即给付逾期付款利息 (利息自2009年8月1日起至付清时止,按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算)。上诉人刘解放上诉称,其收取的押金是13万元,而不是19万元。在诉讼过程中,其没有就自己的主张提供相关的证据,本院不予采信。上诉人刘解放称,收取的押金及承诺给付的损失应当由金宇公司承担。本院认为,被上诉人宁坤刚与金宇公司签订的《工程责任承包合同》是双方当事人自愿签订的,没有违反相关法律规定,没有侵害他人合法权益,是有效合同,双方当事人均应按照合同约定履行相关义务。在合同履行过程中,被上诉人宁坤刚向金宇公司出具了承诺书,承诺在工程中产生的一切债权、债务与金宇公司无关,其承诺是自愿放弃自己的权利。上诉人刘解放以个人名义将工程发包给他人,应当承担赔偿被上诉人宁坤刚相应损失的责任,其自愿给付被上诉人宁坤刚30000元的书面意见,符合相关法律之规定,应予确认。据此,一审判决认定事实清楚,实体处分得当,本院予以维持。

综上所述,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审受理费4700元,由上诉人刘解放负担。

本判决为终审判决。

审 判 长 李 平

审 判 员 刘仁香

代理审判员 黄漓峰

二○一○年七月二十一日

书 记 员 毛雪梅

本文标题:装饰装修合同纠纷-装饰装修合同
本文地址: http://www.61k.com/1165265.html

61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1